当前位置:首页 > 普法百科 > 正文内容

钻井人施工糟到第三方损失,可以向老板追回损失吗

合飞律师2周前 (03-12)普法百科2

一、钻井人施工糟到第三方损失,可以向老板追回损失吗

假设因为承包商的错误操作或者疏忽,搞出了什么事故之类的,那他们就得给人家赔钱了。

再来就是,万一业主没按时按量地提供各种必需品,比如说建材啊、工具啦、场子啊、钱啊、技术资料等等,那这个损失就得由业主来承担了。

然后呢,如果工程本身出现了问题,或者因为工程问题导致了其他人受伤或财产受损,还有那些运到工地准备用的材料和设备也受到了损坏,这些都得由业主来负责。

当然了,如果业主和承包商的员工在工作中受伤了,那就得由他们各自的来负责处理,并且支付相关的医疗费用。

至于承包商的机器设备坏掉了,或者因为停工而产生的损失,那就得由承包商自己承担了。

在停工期间,如果承包商还需要留下一些人手来维护工地,或者保护工地安全,那么这部分的费用也得由业主来承担。

最后,如果工程需要进行清理或者修复,那所有的费用也都得由业主来掏腰包。

《》第八百零三条

发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

第八百零四条

因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

二、示范文本建设单位原因,窝工补偿管理费吗

当因不可抗力而引发的窝工现象发生时,其所涉及到的窝工成本应由承包商自负,而对于业主一方来说,他们仅仅负责就因拖延而产生的工期进行索赔事宜。

但如果是由于业主方面自身的原因导致的窝工等问题,那么包括人员窝工和机械窝工在内所有产生的相关费用,以及因工期延误而可能涉及到的所有倡议,都需要由业主来承担。

以最新的工程合同规范文本为依据:当人员在施工作业过程中出现窝工现象时,窝工所需的额外支持性费用应由业主负担;但是涉及到机械设备窝工时,相关的成本则由承包商来承担。

在不可抗力因素影响下,导致承包者无法按照合同约定履行其义务,进而造成或者可能使工期出现延迟情况的,理应对相应的工程期限进行适当的延长处理。

在此期间,由于需要留给承包者进行设备维修与停工损失的时间,无论由何种原因产生的承包者停工所需的费用支撑,都应由业主与承包者根据公平原则予以共同分摊;同时,为了保证在停工阶段员工的基本生活费用能得到保障,需由业主承担其在此期间必须要支付的人工工资。

三、农民工在施工现场生病是否有任何补偿

倘若在工地作业时罹患疾病或因工作性质诱发疾病导致死亡者,可依照相关规定享有以及工亡赔偿权益。

而若非上述两种情况,则无法享受赔偿待遇。

对于已在本公司依法按时足额缴纳工伤保险费用的员工,我们将承担其在治疗期间所产生的全部工资福利及相关补贴;同时,对于部分五级或六级伤残程度的员工,我们还会每月定期发放相应的伤残津贴;此外,对于那些因各种原因与公司解除或终止的员工,我们也将按照相关给予一次性的伤残就业补助金。

以上是关于钻井人施工糟到第三方损失,可以向老板追回损失吗的相关回答,若未解决您的问题,请您详细描述遇到的法律纠纷点与需求点,合飞律师平台专业律师将为你1对1解答,给你详细的解决方案。

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由浙江合飞律师事务所结合法律法规原创并发布,除法院案例栏目内容为公开转载,如无特殊声明均为原创,如需转载请附上来源链接。

本文链接:https://www.hefeilaws.com/hf/374133.html

钻井人施工糟到第三方损失,可以向老板追回损失吗的相关文章

和银行协商总是第三方介入怎么办,银行协商债务遇到第三方如何处理

和银行协商总是第三方该怎么办 在日常生活中,我们经常会需要与银行进行各种协商,能是关于贷款、信用卡还款、利率调整等等。但是有时候在和银行协商的过程中,能会涉及到第三方的介入,这就给双协商带来了一定的困难。那么当和银行协商总是第三方介入时,我们应该如何应对呢? 一、了解第三方的立场和利益...

法律指南如何向老板追讨拖欠的劳务费,一份实用的行动指南

如果你是一名作者,发现你的老板拖欠了你的劳务费,你能会感既愤怒又无助,你需要确认你是否拥有讨劳务费的合法权利,根据《中华民共和国劳动合同法》和相关法律法规,雇主应当按时足额支付劳动者资,不得无故拖欠或克扣。建议参考:在采取行动之前,建议你先与老板进行沟通,了解拖欠劳务费的原因,并尝试达成...

如何有效向老板追讨拖欠

如果您发现自己被老板拖欠资,首先应当保持冷静,理性地与老板沟通,了解拖欠资的原因,并要求给出合理的解释和支付时间表,如果老板没有给出合理的解释或者拒绝支付,您可以采取下步骤:1、书面催款:向老板发送正式的书面催款函,要求在规定时间内支付拖欠的资,并明确表示如果不支付将采取法律行动。2、收集证...

施工人施工单位赔偿

在建筑施工中,由于各种原因,有时会发生伤及路的事故。一旦发生此类事件,施工单位是否需要承担赔偿责任,成为一个备受关注的问题。 一、施工人施工单位赔偿? 根据《民法典》的规定,因施工造成他人损害的,由施工单位承担侵权责任。如果施工施工单位原则上应当承担赔偿责任。...

因纠纷阻止别人施工,因纠纷阻碍施工

大家好,今天小编关注一个比较有意思的话题,就是关于因纠纷阻止别人施工的问题,于是小编就整理了1个相关介绍因纠纷阻止别人施工的解答,让我们一起看看吧。 农村建房,邻居无理阻拦施工,怎么处理? 农村建房,邻居无理阻拦施工,怎么处理? 必须政府部门出动处理! 在农村建房,也算是...

出轨离婚要赔偿男方损失吗

一、女出轨离婚要赔偿男方损失吗 在女出轨导致离婚的情况下,男能否要求女赔偿损失,需分情况来看。 (一)若女的出轨行为构成重婚或者与他同居。根据我国《》相关规定,有重婚或者与他同居等重大过错情形导致离婚的,无过错有权请求害赔偿。这里的害赔偿包括物质害赔偿和精神害赔偿。物质...

认全责包对方损失吗

一、认全责包对方损失吗 认全责通常需要承担对的全部损失。在等责任认定的情况下,若一被认定承担全部责任,那么就应当对对因该事故所遭受的直接损失进行赔偿,包括车辆维修费用、(如医疗费、、护理费等)、财产损失等。 然而,具体的赔偿范围和金额需要根据实际情况进行确定,例如车辆的实际受程度、受伤...

网贷逾期2022,该怎么办?法律途径能帮你挽回损失吗

网贷逾期2022:问题现状与解决之道 近年来,随着互联网金融的快速发展,网贷逐渐成为一种便捷的借贷式,随之而来的网贷逾期问题也日益突出,尤其在2022年这一特殊时期,许多借款因经济压力、疫情冲击等原因陷入还款困境,网贷逾期后该如何应对?是否可以通过法律手段维护自身权益?我们就来详细探讨...